午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、 建設工程合同工 程 名 稱： 工 程 地 點： 發 包 人： 承 包 人： 資質 證書 等級： 綜合類甲級 簽 訂 日 期： 發包人: 承包人: 發包人委托承包人承擔居住區工程詳細勘察 任務。 根據中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及國家有關法規規定，結合本工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保工程質量，經發包人、承包人協商一致，簽訂本合同，共同遵守。 第一條：工程概況 11工程名稱： 居住區工程 12工程建設地點： 13工程規模、特征： 多層建筑 、17幢；框架、磚混結構；總建筑面積4.8萬平米平方米 。 14工程中標通知書文號、日期： 2010年4月10日 15工程承包任務(2、內容)與技術要求：執行國家現行規范和標準要求。 16承接方式： 招標委托 17預計工程量：以滿足設計、國家現行規范以及xx市、xx縣圖審機構要求的工程量。 第二條：發包人應及時向承包人提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責。 21提供本工程批準文件(復印件)，以及用地(附紅線范圍)、施工、勘探許可等批件(復印件)。 22提供工程任務委托書、技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。 23提供本工程范圍已有的技術資料及工程所需的坐標與標高資料。 24提供工程范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等)及具體位置分布圖。 25發包人不能提供上述資料，由承包人收集3、的，發包人需向承包人支付相應費用，此費用已包含在合同價款中。 第三條：承包人向發包人提交工程成果資料并對其質量負責。 承包人負責向發包人提交工程成果資料陸份，發包人要求增加的份數另行收費。 第四條：開工及提交工程成果資料的時間和收費標準及付費方式。 41開工及提交成果資料的時間 411本工程實施定于 2010年 4 月 14 日開工， 于 2010 年 4 月 29 日提交工程成果資料。由于發包人或承包人的原因未能按期開工或提交成果資料時，按本合同第六條規定辦理。 412工程有效期限以發包人下達的開工通知書或合同規定的時間為準，如遇特殊情況(設計變更、不可抗力影響以及非承包人原因造成的停、窩工4、等)時，工期順延。 42工程收費標準及付費方式421本工程費包干價為人民幣（大寫）：元）。4. 2. 2本工程費的支付方式與額度為：1.合同生效后3天內，發包人應向承包人支付預算勘探費的/作為定金，計 / 元（本合同履行后，定金抵作勘探費）；2.勘探規模大、工期長的大型勘探工程，發包人還應按實際完成工程進度 /時，向承包人支付預算勘探費的 / 的工程進度款，計 / 元；3.提交工程成果資料并經審圖機構審核通過后10天內，發包人應一次性支付90%的工程費用，計人民幣（大寫）：元）；余款于2010年12月31日前付清。 第五條：發包人、承包人責任 51發包人責任 511發包人委托任務時，必須以書面5、形式向承包人明確工程任務及技術要求，并按第二條規定提供文件資料。 513發包人應及時為承包人提供并解決工程現場的工作條件和出現的問題(如：落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題)，并承擔其費用。 514若作業現場需要看守，特別是在有毒、有害等危險現場作業時，承包人按國家有關規定，對從事危險作業的現場人員進行保健防護，并承擔費用。 515工程開工前，若發包人負責提供材料的，應根據雙方確定的工程用料計劃，按時提供各種材料及其產品合格證明，并承擔費用和運到現場，由發包方派人與承包方人員共同驗收。 516工程過程中的任何變更，經辦理正式變更手續后，發包6、人應按實際發生的工作量支付工程費。 517承包人自行提供其工作人員提供必要的生產、生活條件，并承擔相應費用，并由此造成的一切后果由承包人承擔。 518由于發包人原因造成承包人停、窩工，除工期順延外，發包人應支付停、窩工費(計算方法見61)；發包人若要求在合同規定時間內提前完工(或提交成果資料)時，發包人應按每提前一天向承包人支付 / 元計算加班費。 519發包人應保護承包人的投標書、施工方案、報告書、文件、資料圖紙、數據、特殊工藝(方法)、專利技術和合理化建議，未經承包人同意，發包人不得惡意復制、泄露、擅自修改、傳送或向第三人轉讓或用于本合同外的項目；如發生上述情況，發包人應負法律責任，承包人7、有權索賠。 511 0本合同有關條款規定和補充協議中發包人應負的其它責任。 52承包人責任521承包人應按國家技術規范、標準、規程和發包人的任務委托書及技術要求進行工程施工，按本合同規定的時間提交質量合格的工程成果資料，并對其負責。 522由于承包人提供的成果資料質量不合格，承包人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格，并由此造成損失由承包人承擔；若承包人無力補充完善，需另委托其他單位時，承包人應承擔該補充完善的全部費用。因工程質量造成重大經濟損失或工程事故時，承包人除應負法律責任和免除直接受損失部分的工程費外，并根據損失程度向發包人支付賠償金，賠償金由發包人、承包人商定為實際損失的 50 。8、 523在工程開工前，向發包人提交施工綱要或施工組織設計，派人與發包人的人員共同驗收發包人提供的材料。 524工程作業過程中，根據工程的巖土工程條件(或工作現場地形地貌、地質和水文地質條件)及技術規范要求，向發包人提出增減工作量或修改原設計工作的意見，并辦理正式變更手續。 525在現場工作的承包人所屬人員，應遵守發包人的安全保衛及其它有關的管理規章制度，承擔其有關資料保密義務。 526本合同有關條款規定和補充協議中承包人應負的其它責任。 第六條：違約責任 61由于發包人未給承包人提供外場作業必要的工作生活條件而造成停、窩工或來回進退場地，發包人除應付給承包人停、窩工費(金額按預算的平均工日產值9、計算)，工期按實際工日順延外，還應付給承包人來回進退場費和調遣費。 62由于承包人原因造成工程成果資料質量不合格，不能滿足技術要求時，其返工、補工費用由承包人承擔。63合同履行期間，由于工程停建而終止合同或發包人要求解除合同時，承包人未實施工作的，不退還發包人已付定金；已進行施工作業的，完成的工作量在50以內時，發包人應向承包人支付預（決）算額50的工程費計￥ 元；完成的工作量超過50時，則應向承包人支付預（決）算額100的工程費。 64發包人未按合同規定時間(日期)支付工程費，每超過一日，應償付未支付工程費的千分之三逾期違約金。 65由于承包人原因未按合同規定時間(日期)提交工程成果資料，每10、超過一日，應減收工程費千分之三。 第七條：本合同未盡事宜，經發包人與承包人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。第八條：其它商定事項：確保提交的成果報告符合國家有關規范要求，并滿足設計要求，保證通過施工圖審查中心的審核，否則發包人有權拒絕支付承包人任何費用。第九條：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列兩種方式解決： (一)提交仲裁委員會仲裁； (二)依法向人民法院起訴。 第十條：本合同自發包人、承包人簽字蓋章后生效；發包人、承包人履行完合同約定的全部義務后，本合同失效。 本合同一式 肆 份，發包人 貳 份、承包人 貳 份。各份具同等效力。發包人名稱： (蓋章) 法定代表人：(簽字)委托代理人：(簽字)住 所：郵政編碼：電 話：傳 真：開戶銀行：銀行帳號：承包人名稱： (蓋章) 法定代表人：(簽字)委托代理人：(簽字)住 所：郵政編碼：電 話：傳 真：開戶銀行：銀行帳號：