建筑鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同(17頁).doc
下載文檔
上傳人:木**
編號:412019
2022-06-16
17頁
40.54KB
1、建筑鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同(xx)發(fā) 包 人: 承 包 人:xx 工程名稱: 合同編號: 簽約地址: 簽約時(shí)間:20 年 月 日 建筑鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同合同編號: 發(fā)包人(甲方): 承包人(乙方):xx 簽訂時(shí)間: 年 月 日簽訂地點(diǎn): 根據(jù)中華人民共和國合同法、建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、民法通則等相關(guān)法律、法規(guī),遵循平等,自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。第一條 工程概況一、工程名稱: 二、工程地點(diǎn): 三、結(jié)構(gòu)形式: 四、建筑面積: 五、層數(shù)、建筑高度: 六、工程項(xiàng)目批準(zhǔn)文號: 七、資金來源: 第二條 工程承包范圍一、工程承包范圍: 。(詳見投標(biāo)報(bào)價(jià)清單范圍內(nèi)的工程)。2、 二、本工程基礎(chǔ)設(shè)計(jì)由 負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用,預(yù)埋構(gòu)件的制作由 負(fù)責(zé),安裝埋置 負(fù)責(zé),基礎(chǔ)施工由發(fā)包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。三、鋼結(jié)構(gòu)施工圖紙由 設(shè)計(jì)制圖。由 審核并簽圖章,審核出圖費(fèi)由 支付。四、發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)的約定詳見附件一。第三條 合同價(jià)款一、本工程合同價(jià)款:計(jì)人民幣(大寫): ¥: 元(詳見投標(biāo)報(bào)價(jià)清單),采用包工包料的方式固定總價(jià)。 1、雙方關(guān)于在材料價(jià)格波動(dòng)幅度較大時(shí),合同價(jià)調(diào)整的約定詳見附件二。二、本工程合同價(jià)款內(nèi)容包括:承包范圍內(nèi)工程的原輔材料,構(gòu)件制作、運(yùn)輸、工程安裝費(fèi)以及稅金費(fèi)用。三、本合同承包的工程量以投標(biāo)報(bào)價(jià)清單及雙方協(xié)定的范圍為準(zhǔn),投標(biāo)報(bào)價(jià)范圍以外的工程及發(fā)包方提出設(shè)計(jì)變更3、增加的工程量,按以下原則和辦法計(jì)價(jià),追加合同價(jià)款:1、合同報(bào)價(jià)單中已有相同單價(jià)的,按該單價(jià)執(zhí)行。2、合同報(bào)價(jià)單中無相同單價(jià)的,按雙方確認(rèn)的追加價(jià)款執(zhí)行。3、合同報(bào)價(jià)單中無相同單價(jià),發(fā)包人又不確認(rèn)追加合同價(jià)款的,按國家最新現(xiàn)行費(fèi)用定額和計(jì)價(jià)方法執(zhí)行。4、工程量增減的計(jì)算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。四、本工程最終結(jié)算價(jià)款為:固定合同價(jià)追加合同價(jià)款費(fèi)用。五、按國家稅務(wù)局國稅發(fā)(xx)23號文規(guī)定,本合同特明確:工程造價(jià)中 萬元為建筑業(yè)勞務(wù)價(jià)款, 萬元為承包人生產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)系統(tǒng)材料及提供增值稅價(jià)款。以上價(jià)款額為暫定,最終開票額以實(shí)際發(fā)生價(jià)值為準(zhǔn)。第四條 變 更一、因發(fā)包人變更設(shè)計(jì)條件或提出變更設(shè)計(jì)(包括施工圖4、會(huì)審)的,由發(fā)包人承擔(dān)下列費(fèi)用和責(zé)任:1、材料設(shè)備增加的,追加材料設(shè)備款;2、工程量增加的,追加合同價(jià)款;3、造成承包人構(gòu)件制作和安裝返工、停工或材料積壓的,賠償損失;4、造成工期延誤的,工期順延。二、本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后,任何一方不得擅自改變。但發(fā)生圖紙變更和發(fā)包人工程量增減時(shí),以工程聯(lián)系單形式,可作調(diào)整。三、發(fā)包人需對原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更在承包人沒有加工制作的前提下,應(yīng)提前7天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。承包人按照發(fā)包人代表發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求,進(jìn)行變更。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承包人損失,由發(fā)包人承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。四、施工中承包人不得對原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。因承5、包人擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致發(fā)包人的直接損失,由承包人承擔(dān),延誤的工期不予順延。五、合同履行中發(fā)包人要求變更工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)生其他實(shí)質(zhì)性變更,由雙方協(xié)商解決。六、發(fā)包人代表應(yīng)在收到變更工程價(jià)款報(bào)告之日起5天內(nèi)予以確認(rèn),無正當(dāng)理由不確認(rèn)時(shí),自變更工程價(jià)款報(bào)告送達(dá)之日起5天后視為變更工程價(jià)款報(bào)告已被確定。七、發(fā)包人代表確認(rèn)增加的工程變更價(jià)款為追加合同價(jià)款,與工程款同期支付。第五條 發(fā)包人代表、項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理一、發(fā)包人工地代表1、發(fā)包人派駐施工現(xiàn)場的代表稱為工程師。工程師為發(fā)包人履行本合同的代表人。工程師必須由具有相關(guān)專業(yè)知識的人員擔(dān)任。2、雙方往來的工程聯(lián)系單、通知書、驗(yàn)收單、結(jié)算單、確認(rèn)6、書等函件及會(huì)議紀(jì)要等,一經(jīng)工程師簽字即對發(fā)包人具有法律約束力,但工程師無締約權(quán)。有關(guān)與本合同相沖突的簽單無效,除非經(jīng)發(fā)包人追認(rèn)。3、工程師或其委派的代表簽發(fā)的前述函件及指令,一經(jīng)書面遞交承包人工地代表(本合同稱為項(xiàng)目經(jīng)理)后即對發(fā)包人發(fā)生法律約束力。項(xiàng)目經(jīng)理對工程師發(fā)來的函件內(nèi)容無異議并在函件回執(zhí)上簽署姓名和時(shí)間后即對雙方發(fā)生法律約束力。4、承包人對工程師發(fā)出的指令、通知等有異議時(shí),在48小時(shí)內(nèi)向工程師或發(fā)包人書面提出。可采用在回執(zhí)上簽署異議意見的方式,也可另行提出書面異議。工程師或發(fā)包人應(yīng)在接到異議后48小時(shí)內(nèi)做出簽復(fù),逾期則視為確認(rèn)承包人的異議。5、情況緊急時(shí),工程師可向承包人發(fā)出口頭指令7、,并應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)再予書面確認(rèn)。承包人認(rèn)為指令不合理的,可于24小時(shí)內(nèi)提出異議,工程師應(yīng)在收到書面異議后24小時(shí)內(nèi)做出是否修改或取消指令的決定,并書面通知承包人。因工程師指令錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。6、發(fā)包人派駐工地的工程師為 名。姓名為 。以上人員具有相同地位和權(quán)力。7、發(fā)包人更換工程師及監(jiān)理,應(yīng)提前7天書面通知承包人。后任繼續(xù)履行前任應(yīng)負(fù)的責(zé)任即合同中約定的義務(wù)和其職權(quán)內(nèi)的承諾。8、工程師的權(quán)力自合同生效時(shí)產(chǎn)生,至合同終止時(shí)終止。二、承包人項(xiàng)目經(jīng)理1、承包人派駐工地現(xiàn)場的代表稱項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理是承包人組織現(xiàn)場安裝施工的代表。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具有相關(guān)專8、業(yè)知識,其權(quán)力限于現(xiàn)場安裝施工的指揮和協(xié)調(diào),無締約權(quán)。2、項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)合同簽發(fā)的工程聯(lián)系單、通知書、申請單、開工報(bào)告、驗(yàn)收報(bào)告等函件一經(jīng)書面送達(dá)發(fā)包人或其工程師即發(fā)生法律約束力,但與本合同相沖突的簽單無效,除非經(jīng)承包人追認(rèn)。3、項(xiàng)目經(jīng)理代表承包人發(fā)往發(fā)包人各種書面函件,經(jīng)發(fā)包人工程師在回執(zhí)上簽名后即對雙方發(fā)生法律效力。本合同對函件生效有專門約定的,依約定。4、承包人派駐工地的項(xiàng)目經(jīng)理姓名為: 。5、承包人更換項(xiàng)目經(jīng)理,須提前7天書面通知發(fā)包人。新委派的項(xiàng)目經(jīng)理必須具備相應(yīng)知識。6、項(xiàng)目經(jīng)理的其他權(quán)力和責(zé)任依據(jù)合同、承包人授權(quán)的法律、法規(guī)規(guī)章的規(guī)定。項(xiàng)目經(jīng)理無權(quán)修改、變更本合同,其有超越職權(quán)或授9、權(quán)的行為無效。7、項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)力在本合同生效時(shí)產(chǎn)生,合同全部履行完畢時(shí)終止。三、工程監(jiān)理1、本合同發(fā)包人委托 監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)理。監(jiān)理公司委派 為現(xiàn)場監(jiān)理工程師。監(jiān)理工程師在本合同中也稱工程師。2、監(jiān)理工程師代表發(fā)包人對施工質(zhì)量、建設(shè)工期、現(xiàn)場施工和安全生產(chǎn)等對承包人進(jìn)行檢查、監(jiān)督和管理,其享受的權(quán)力不得超越發(fā)包人工程師所享受的權(quán)力。3、監(jiān)理工程師的職權(quán)與發(fā)包人委派的工程師相同,其簽發(fā)的指令、確認(rèn)書等各種函件,其效力與發(fā)包人工程師相同,除非發(fā)包人有特別限制,但應(yīng)書面通知承包人。第六條 施工準(zhǔn)備一、承包人的施工準(zhǔn)備工作1、設(shè)計(jì)完成,發(fā)包人確認(rèn)后 年 月 日前,發(fā)包人向承包人提供施工圖 套,承包人應(yīng)10、派員參加發(fā)包人組織的施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審和交底會(huì)議。發(fā)包人提出書面會(huì)審紀(jì)要。2、會(huì)審紀(jì)要中要求修改設(shè)計(jì)的,承包人應(yīng)予修改,相應(yīng)工期順延。涉及增加費(fèi)用的,由發(fā)包人承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。3、設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審確定后,承包人即應(yīng)組織設(shè)備、原材料采購和構(gòu)件制作加工。4、編制施工組織設(shè)計(jì)文件和施工方案;制訂施工進(jìn)度計(jì)劃和材料、構(gòu)件、施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃。以上方案和計(jì)劃必須在合同約定的施工準(zhǔn)備期限屆滿前 天送交發(fā)包人。5、構(gòu)件已制作,具備發(fā)運(yùn)安裝條件時(shí)承包人應(yīng)書面通知發(fā)包人,準(zhǔn)備進(jìn)場安裝。二、發(fā)包人的施工準(zhǔn)備工作:1、應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前做好本工程場地內(nèi)外施工車輛進(jìn)出道路的修通,以可滿足吊裝作業(yè)為準(zhǔn);接通施工現(xiàn)場施工用水源及11、照明和動(dòng)力電源至約定地點(diǎn),包括水表、電表、配電箱配置,以能滿足用水用電的需要;施工場地平整壓實(shí),可承載吊裝作業(yè)和堆放鋼構(gòu)件;拆除現(xiàn)場和進(jìn)出道路的障礙物,保障作業(yè)車輛和機(jī)械的進(jìn)出。以上工作概括為“六通一平”,發(fā)包人保證符合進(jìn)場施工的條件,并承擔(dān)前述工作的費(fèi)用。2、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)資料、地下管線資料及水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)控制點(diǎn)等,對資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3、協(xié)調(diào)處理好施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物、古樹古木及文物的保護(hù)工作,并承擔(dān)前述事項(xiàng)的費(fèi)用。4、辦理好建筑施工許可證及其他施工所需證件。5、提供經(jīng)建設(shè)行政主管部門審查批準(zhǔn)的施工圖。6、協(xié)助承包人辦理建筑企業(yè)異地許可證等證件。7、發(fā)包人12、應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作,并向承包人發(fā)出進(jìn)場施工的書面通知。第七條 工程期限及順延一、開工日期:大約確定為 年 月 日,正式開工日期應(yīng)在工程具備施工條件,經(jīng)雙方書面確認(rèn)鋼結(jié)構(gòu)工程開工報(bào)告之日期為準(zhǔn)。完工日期:經(jīng)雙方書面確認(rèn)的開工日期的第三天開始總?cè)諝v天數(shù) 天內(nèi)完成。二、工期組成及實(shí)際起止時(shí)間按以下計(jì)算:1、制作及施工準(zhǔn)備期為 天,從承包人收到發(fā)包人施工圖會(huì)審?fù)ㄟ^的通知之日的第 天起,至承包人構(gòu)件制作已具備發(fā)運(yùn)安裝條件,向發(fā)包人發(fā)出進(jìn)場安裝通知日止。2、施工工期為 天,從承包人接到發(fā)包人書面進(jìn)場施工通知并對基礎(chǔ)復(fù)核合格確認(rèn)交接后的第3日起至工程完工,發(fā)包人接到承包人鋼結(jié)構(gòu)工程完工報(bào)告日為13、止。三、工期順延1、在施工準(zhǔn)備期間如發(fā)包人提出設(shè)計(jì)變更或材料、設(shè)備變更的,則對重新設(shè)計(jì)、材料采購、制作的時(shí)間順延,并追加設(shè)計(jì)費(fèi)和賠償因重新采購或重新制作給承包人造成的經(jīng)濟(jì)損失。2、施工期間遇下列情況之一的,工期相應(yīng)順延:2.1 發(fā)包人未能按合同約定時(shí)間提供正式足夠的施工圖。2.2進(jìn)場后,發(fā)現(xiàn)工地現(xiàn)場不具備進(jìn)場施工條件,無法進(jìn)場施工的,工期順延至具備進(jìn)場施工條件時(shí);2.3發(fā)包人提出設(shè)計(jì)變更,導(dǎo)致工程量增加或已完工程的返工或已制作構(gòu)件重新制作,工期相應(yīng)順延;2.4 由于發(fā)包人提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)確或基礎(chǔ)工程不符設(shè)計(jì)要求導(dǎo)致施工進(jìn)行困難或暫停,工期順延至前述障礙消除時(shí);2.5 一周內(nèi)非承包人原因停14、水、停電、停汽造成停工累計(jì)超過8小時(shí)的,按每8小時(shí)順延一天計(jì);2.6 工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等,致使施工不能正常進(jìn)行。因工程師簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工的,自應(yīng)簽未簽之日起至影響消除日止,工期順延;2.7 未按合同約定的時(shí)間和金額足額支付工程款的,工期順延至按約定金額支付時(shí);2.8 因人力不可抗拒的因素而延誤工期及國家強(qiáng)制性規(guī)范要求停止作業(yè)的,工期順延;2.9 非承包人施工的前一工序未完成,導(dǎo)致承包人停工等待的,工期順延;2.10 合同和法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他可以順延工期的情況。2.11 因工程量變更導(dǎo)致工期順延,時(shí)間由雙方協(xié)商確定。3、實(shí)際發(fā)生的設(shè)計(jì)工期、施工準(zhǔn)備工期和15、施工工期按本條規(guī)定計(jì)算。三階段實(shí)際工期相加未超出約定的總工期的,則為按期竣工或提前竣工。四、暫停施工1、工程師確有理由認(rèn)為必須暫停施工時(shí),用書面形式通知承包人,并在停工通知發(fā)出后24小時(shí)內(nèi)書面提出處理方案。承包人實(shí)施處理方案后,以書面形式提出復(fù)工要求。工程師應(yīng)在收到復(fù)工要求后24小時(shí)內(nèi)做出是否復(fù)工的決定,逾期則視為同意復(fù)工。停工責(zé)任屬發(fā)包人的,由發(fā)包人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)支出,相應(yīng)工期順延。停工責(zé)任屬承包人的,由承包人承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。2、停工由第三方原因造成的,則相關(guān)損失由對方承擔(dān),對方承擔(dān)后可向第三方追償。第八條 材料、設(shè)備供應(yīng)一、承包人采購和提供材料、設(shè)備1、承包人應(yīng)按合同和設(shè)計(jì)要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)采購材料、16、設(shè)備,并應(yīng)附有產(chǎn)品合格證。屬承包人制作的構(gòu)件,應(yīng)提交承包人質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格的報(bào)告。2、承包人對由其采購、制作和提供的材料、構(gòu)件、設(shè)備的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、發(fā)包人提出材料代用的,應(yīng)在取得設(shè)計(jì)單位認(rèn)可后代用。承包人提出材料代用的,應(yīng)通知發(fā)包人。發(fā)包人在接到通知后2天內(nèi)做出答復(fù),逾期則視為同意,承包人應(yīng)將代用材料報(bào)告、設(shè)計(jì)單位意見及費(fèi)用書面通知發(fā)包人。二、材料檢測檢驗(yàn)1、雙方均有權(quán)對材料、設(shè)備提出檢測檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)。經(jīng)檢測或復(fù)驗(yàn)符合質(zhì)量要求的,費(fèi)用由提出方承擔(dān);不符要求的,費(fèi)用由材料提供方承擔(dān)。2、因檢測檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)影響施工的,責(zé)任屬發(fā)包人的則工期順延,責(zé)任屬承包人的則工期不予順延。3、按建筑法規(guī)定,發(fā)包人不得17、指定承包人購入用于工程的建筑材料、建筑配件和設(shè)備,或者指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。第九條 安全施工一、承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由承包人承擔(dān)。二、發(fā)包人應(yīng)對其派駐在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育,并對他們的安全負(fù)責(zé)。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔(dān)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。三、在承包人進(jìn)場施工至交付工程的整個(gè)期間,發(fā)包人人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)承包人現(xiàn)場管理人員許可,不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場,否則發(fā)生人身事故均由發(fā)18、包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。四、發(fā)包人應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。五、承包人進(jìn)場施工前組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn),不得上崗作業(yè),發(fā)生工傷事故的,應(yīng)有承包人承擔(dān)事故的責(zé)任及費(fèi)用。六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告有關(guān)部門并通知工程師。同時(shí)按有關(guān)部門要求進(jìn)行處理,費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。第十條 工程質(zhì)量1、承包人對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。本工程質(zhì)量要求達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。2、承包人必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)和說明文件和國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。3、承包人應(yīng)建立ISO9001質(zhì)量保證體系或符合其特點(diǎn)的質(zhì)量19、保證體系。承包人應(yīng)按該保證體系運(yùn)行,有效控制工程質(zhì)量。4、承包人在施工中應(yīng)自覺接受工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時(shí)接受工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)整改,包括修理或返工,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。5、工程師的檢查、檢驗(yàn)不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行。如影響施工,檢驗(yàn)不合格的,影響施工的費(fèi)用和損失由承包人承擔(dān),檢驗(yàn)合格的則由發(fā)包人承擔(dān),并順延工期。6、承包人應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范對分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時(shí),應(yīng)通知工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后進(jìn)入下一道工序。7、如承包人在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由工程師報(bào)質(zhì)檢部門備案:重大20、質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、發(fā)包人、質(zhì)檢部門共同研究決定。8、自工程竣工承包人發(fā)出竣工通知書之日起,承包人對工程承擔(dān)保修責(zé)任,保修金為合同總價(jià)的 3 %,保修期為一年。第十一條 工程驗(yàn)收一、主體結(jié)構(gòu)中間驗(yàn)收:鋼結(jié)構(gòu)主體安裝完畢,承包人自評符合設(shè)計(jì)及相應(yīng)規(guī)范質(zhì)量要求后通知發(fā)包人組織主體結(jié)構(gòu)中間驗(yàn)收。發(fā)包人在接通知后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的,雙方簽字確認(rèn),驗(yàn)收不符要求的,承包人整改。發(fā)包人三日內(nèi)不組織驗(yàn)收的,視為驗(yàn)收合格,承包人有權(quán)進(jìn)入下一道工序。二、完工約定:雙方約定完工指完成不受其他專業(yè)承包單位(如土建等)影響可施工的主鋼結(jié)構(gòu)、圍護(hù)體系的制作、安裝,不包括由于其他專業(yè)承包單位(如土建等)21、施工未完成而不能安裝的小部分鋼構(gòu)件、配件等安裝。該部分構(gòu)件在可進(jìn)行施工安裝的條件下,由發(fā)包人以工程聯(lián)系單形式規(guī)定期限完成。三、鋼結(jié)構(gòu)子分部工程驗(yàn)收:全部鋼結(jié)構(gòu)工程完工后,發(fā)包人應(yīng)自收到鋼結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收申請報(bào)告后,10天內(nèi)組織驗(yàn)收。1、驗(yàn)收合格的,發(fā)包人、承包人簽字確認(rèn)。實(shí)際竣工的日期為承包人向發(fā)包人鋼結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收申請報(bào)告日。2、經(jīng)驗(yàn)收認(rèn)為基本符合合同要求,有個(gè)別一般性問題需要整改,可在鋼結(jié)構(gòu)分部(子分部)質(zhì)量驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)合格,但需在驗(yàn)收記錄中對存在的問題和限定整改的期限。承包人在限定期限內(nèi)整改完畢并經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),則驗(yàn)收合格日期為鋼結(jié)構(gòu)分部(子分部)質(zhì)量驗(yàn)收記錄簽字確認(rèn)日。3、驗(yàn)收不符合合同22、要求的,由發(fā)包人、承包人和監(jiān)理工程師形成驗(yàn)收紀(jì)要,明確存在的問題和修改意見及期限。承包人在修改期限完成修改后通知發(fā)包人再次驗(yàn)收,但實(shí)際工期計(jì)算至首次提交鋼結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收申請報(bào)告報(bào)告日另加整改工期。4、發(fā)包人在收到承包人再次提交的鋼結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收申請報(bào)告報(bào)告后5 日內(nèi)不組織驗(yàn)收或組織驗(yàn)收后5 日內(nèi)無書面修改意見的,則視為工程已經(jīng)驗(yàn)收合格,發(fā)包人應(yīng)按合同約定支付工程尾款。四、單位工程竣工驗(yàn)收:1、單位工程全部完工后,由發(fā)包人組織單位工程竣工驗(yàn)收,承包人參加。2、驗(yàn)收合格的,發(fā)包人、承包人在鋼結(jié)構(gòu)工程竣工驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)。五、工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的,發(fā)包人不準(zhǔn)使用。如果使用則視為工程質(zhì)量符合合23、同約定的標(biāo)準(zhǔn),有關(guān)質(zhì)量等問題由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。六、工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的,發(fā)包人不準(zhǔn)使用。如果使用則視為工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),有關(guān)質(zhì)量等問題由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。第十二條 工程價(jià)款的支付與結(jié)算一、工程款支付:1、合同簽訂之日起7 日內(nèi),發(fā)包人應(yīng)支付合同總價(jià)的 30 %的預(yù)付款,計(jì)人民幣 萬元。2、鋼結(jié)構(gòu)主構(gòu)件進(jìn)場之日起7 日內(nèi),發(fā)包人支付合同總價(jià)的 30 %進(jìn)度款,計(jì)人民幣 萬元。3、屋面材料進(jìn)場之日起 7 日內(nèi),發(fā)包人支付合同總價(jià)的 25 %進(jìn)度款,計(jì)人民幣 萬元。4、鋼結(jié)構(gòu)子分部工程驗(yàn)收合格后7 日內(nèi),發(fā)包人支付合同總價(jià)的 12 %進(jìn)度款,計(jì)人民幣 萬元。(鋼結(jié)構(gòu)完工后在質(zhì)量雙方24、認(rèn)可,全部達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的情況下,5日內(nèi)發(fā)包人必須對鋼結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行單項(xiàng)驗(yàn)收,逾期不驗(yàn)收的不影響工程款支付)5、工程保修保證金為合同總價(jià) 3 %,計(jì)人民幣 萬元,承包人承建的鋼結(jié)構(gòu)工程完工驗(yàn)收之日起,15天內(nèi)承包人向發(fā)包人提供保修金等額的銀行保函,發(fā)包人收到承包人的銀行保修金保函后15天內(nèi)支付保修金,銀行保修金保函由發(fā)包人保管。銀行保修金保函返還:在保修期滿后叁天內(nèi)由發(fā)包人返還給承包人。保修期計(jì)算方法:從鋼結(jié)構(gòu)工程完工之日起壹年。6、前述合同總價(jià)系指合同簽訂時(shí)確定的工程總造價(jià),如工程總造價(jià)在合同履行中按約定作增減后,增減部份工程款支付時(shí)間,與工程款同期支付。7、發(fā)包人在合同約定的付款時(shí)間不能支付工25、程款時(shí),在承包人催告后7日內(nèi)仍不支付的,承包人可以中止合同履行,待發(fā)包人支付后恢復(fù)施工。停工期間損失由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。如在催告后28天內(nèi)不支付的,則承包人有權(quán)解除合同,發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任和賠償一切損失。8、發(fā)包人支付承包人的所有工程款均應(yīng)以銀行匯票或電匯方式匯至承包人指定在建設(shè)銀行紹興縣支行營業(yè)部所開賬戶,帳號為:33001657235053000547,賬戶名稱:xx。所有付款日期均應(yīng)以發(fā)包人委托銀行開出的銀行匯票或銀行蓋章的電匯憑證日期為準(zhǔn)。9、發(fā)包人用其他方式支付給承包人工程款(如現(xiàn)金等),發(fā)包人必須憑承包人財(cái)務(wù)部門開具收款收據(jù)支付,否則承包人不予承認(rèn)。二、結(jié)算1、承包人應(yīng)于鋼結(jié)構(gòu)子分26、部驗(yàn)收合格后或視為合格后14日內(nèi)向發(fā)包人提交工程結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料,雙方按照約定的合同價(jià)款和工程變更調(diào)整內(nèi)容進(jìn)行結(jié)算。2、工程最終決算價(jià)按本合同第四條關(guān)于造價(jià)的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的,適用國家有關(guān)規(guī)定。3、發(fā)包人自收到承包人的結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后14日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見。期限內(nèi)不作確認(rèn)或不提修改意見的,則視為確信該結(jié)算報(bào)告。4、如結(jié)算報(bào)告的工程最終造價(jià)為固定合同價(jià)款,無增減時(shí),則無需發(fā)包人確認(rèn)即應(yīng)按本條第一款關(guān)于工程支付的約定時(shí)間支付工程款;如有增減時(shí),則對增減部份進(jìn)行決算。5、追加工程款、費(fèi)用、賠款,如已經(jīng)發(fā)包人簽證確認(rèn)的,則無需再次確認(rèn)即應(yīng)支付;尚未27、確認(rèn)的,由發(fā)包人在收到結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料之日起14日內(nèi)確認(rèn)。6、發(fā)包人與承包人對工程款結(jié)算發(fā)生爭議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方認(rèn)可的審價(jià)機(jī)構(gòu)審價(jià)確定。7、不論何種原因,發(fā)包方在鋼結(jié)構(gòu)子分部驗(yàn)收后收到承包方鋼結(jié)構(gòu)工程結(jié)算書28日內(nèi)審核完畢,超過即視之為發(fā)包人默認(rèn)。按承包人提出的決算報(bào)告金額進(jìn)行結(jié)算。三、其他事項(xiàng):1、本合同材料采購、構(gòu)件制作屬承攬合同中的定作,涉及該部份的款項(xiàng)的稅金由承包人在其住所地納稅,并由承包人按定作合同的規(guī)定開具相關(guān)貨物銷售發(fā)票。 2、本工程安裝部份款項(xiàng)為建筑業(yè)勞務(wù)價(jià)款,由承包人在安裝工程所在地繳納營業(yè)稅,并開具相應(yīng)發(fā)票。第十三條 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任一、獎(jiǎng)勵(lì)1、工程經(jīng)驗(yàn)收28、獲 獎(jiǎng)時(shí),發(fā)包人一次性獎(jiǎng)勵(lì)承包人 萬元。2、工程提前完工,每提前一天發(fā)包人獎(jiǎng)勵(lì)承包人 萬元。二、承包人的違約責(zé)任1、工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計(jì)要求的,應(yīng)予返工或修理,并承擔(dān)其費(fèi)用。2、因承包人的原因不能在合同約定的期限或合同允許順延的期限內(nèi)竣工的,其工期逾期的違約責(zé)任為每天按 萬分之三 計(jì)算賠償發(fā)包人的損失。質(zhì)量及工期違約金之和最高不超過合同額的 3 %。發(fā)包人對工期逾期的索賠應(yīng)在鋼結(jié)構(gòu)工程完工之日起28個(gè)工作日內(nèi)提出。3、由承包設(shè)計(jì)的,因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工時(shí),發(fā)生的各種費(fèi)用由承包自行承擔(dān)。承包人轉(zhuǎn)委托他人的設(shè)計(jì)不符合合同要求的,由設(shè)計(jì)方承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任。三、發(fā)包人的違約責(zé)任1、未按合同約定支付工程款29、,每天按工程總造價(jià)的 萬分之三 支付違約金,工期順延。造成承包人停工、窩工的,賠償損失。2、工程中途停建、緩建或由于發(fā)包人要求變更設(shè)計(jì)而造成停工、窩工、返工的,工期順延。并賠償承包人停工、窩工、返工、機(jī)械設(shè)備調(diào)運(yùn)、施工人員遺散、材料構(gòu)件積壓等損失。3、發(fā)包人未及時(shí)向承包人發(fā)出指令、批準(zhǔn)、或發(fā)出指令錯(cuò)誤,賠償承包人因此所受的損失;延誤工期的,工期順延。4、工程驗(yàn)收合格后,發(fā)包人未按合同約定支付工程尾款的,每天按工程總造價(jià)的 萬分之三 償付違約金。第十四條 其他約定一、糾紛處理本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向原告所在地人民法院提起訴訟。三、合同履行和糾紛處理的依據(jù)在30、本合同的履行中或爭議處理時(shí),按以下原則適用合同或法律。1、合同文件組成及優(yōu)先次序?yàn)椋?.1 本合同;1.2 本合同的補(bǔ)充合同(協(xié)議);1.3 合同施工圖紙;1.4 合同履行中的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、雙方往來電報(bào)、傳真、信函、聯(lián)系單、通知書、確認(rèn)書、驗(yàn)收報(bào)告等與本合同履行、變更、中止、解除、終止有關(guān)的各種書面函件。1.5 招標(biāo)書、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書;2、本合同及其組成文件有約定的按約定執(zhí)行:無約定的適用國家法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。四、本合同結(jié)構(gòu)排序依次為:條、款、項(xiàng)、目。例:第十六條、第一款、第三項(xiàng)、第二目內(nèi)容:“由第三人向發(fā)包人提供信用擔(dān)保”;其“一”為款,“3”為項(xiàng),“3.2”為目。第十五條 31、不可抗力、保險(xiǎn)一、不可抗力1、不可抗力:指因戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或其它非承包發(fā)包人、承包人責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi),以及災(zāi)害性的風(fēng)、雨、雪、地震等對工程造成損害的自然災(zāi)害。2、不可抗力發(fā)生后,承包人應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向發(fā)包人代表通報(bào)。如受害情況繼續(xù)發(fā)生,承包人應(yīng)每隔2天向發(fā)包人報(bào)告災(zāi)害情況,直到災(zāi)害結(jié)束。3、工程本身的損害由發(fā)包人承擔(dān),人員傷亡由其所屬單位負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。4、承包人設(shè)備、機(jī)械的損壞及停工的損失,由承包人承擔(dān)。延誤的工期相應(yīng)順延。5、所需清理修復(fù)的工作,雙方另簽協(xié)議。6、因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。二、保險(xiǎn)1、由承包人負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工32、安裝過程中的承包人所派的安裝人員的人身保險(xiǎn)。但承包人不負(fù)責(zé)安裝現(xiàn)場第三方人身保險(xiǎn);2、由發(fā)包人負(fù)責(zé)本工程的工程險(xiǎn)。第十六條 附則一、本合同一式 六 份,雙方法定代表人或委托代理人在合同簽字加蓋單位公章并承包人收到預(yù)付款后生效。合同文本發(fā)包人執(zhí) 三 份,承包人執(zhí) 三 份,報(bào)發(fā)包人建設(shè)行政主管部門一份。二、本合同附件共 份,發(fā)包人和承包人在上蓋章后生效。其中:附件1共 頁; 附件2共 頁;三、合同履行中經(jīng)雙方協(xié)商一致可訂立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。雙方也可以其他合法的方式對合同內(nèi)容加以變更、修改。四、本合同自工程驗(yàn)收合格,保修期滿,工程款支付完畢后終止。發(fā) 包 人:(公章) 承 包 人:位 所: 位 所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:電 話: 電 話:傳 真: 傳 真:開戶銀行: 開戶銀行:帳 號: 帳 號:郵政編碼: 郵政編碼:
建筑結(jié)構(gòu)
上傳時(shí)間:2024-11-11
17份
建筑結(jié)構(gòu)
上傳時(shí)間:2024-01-22
19份
其它
上傳時(shí)間:2023-12-21
30份
建筑結(jié)構(gòu)
上傳時(shí)間:2024-10-31
16份
建筑結(jié)構(gòu)
上傳時(shí)間:2024-10-31
15份
建筑結(jié)構(gòu)
上傳時(shí)間:2024-11-11
21份